毕业论文
您现在的位置: 园林绿化 >> 园林绿化图片 >> 正文 >> 正文

年最新园林绿化施工合同书通用版1

来源:园林绿化 时间:2022/5/27
北京哪家治白癜风好 https://jbk.39.net/yiyuanfengcai/yyjs_bjzkbdfyy/

点击蓝字   开工日期:年月日

  竣工日期:年月日

  合同工期总日历天数_______日

7.1 进度计划

 (1)承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间。

 (2)发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。

 (3)群体工程中有关进度计划的要求。

 (4)承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

7.2 延期开工如发生

因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

7.3 暂停施工如发生

  因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。

7.4 工期延误

 7.4.1由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。

(1)发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行;

(3)发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)因工程量变化或重大设计变更影响工期;

(5)非承包人原因停水、停电等原因造成停工;

(6)不可抗力及自然灾害;

(7)发包人同意工期相应顺延的其他情况;

(8)其他可调整工期的因素:

7.4.2承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已被确认。

四、合同价款与支付

8、合同价款及调整

8.1本合同价款采用可调价款方式确定。

8.2双方约定合同价款的其他调整因素:凭设计变更联系单调整工程量,甲方认可的基价为决算依据。

9、工程量确认

9.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日前,向监理工程师提交已完成工量。

10、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

合同签订后,每月25日前支付核实完工工程量价款的80﹪,工程完工验收合格后付到总工程量价款的95﹪,余款在保修、养护期后付清。

五、工程质量及验收标准

11、工程质量

11.1工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。

11.2乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

11.3苗木成活率达到%。

12、竣工验收

12.1工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。

12.2承包人提供竣工图的约定:

在工程竣工验收合格后一个月内提供竣工资料肆套。

争议

13、争议的解决

13.1凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他

  14.1本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  14.2本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  14.3合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起自行终止。

 

?.?~?..?~?.?..?~?.?~?..?..?~?.?~?..?..?~?.?~?..??.?~?..?~?.?..?~?.?~?..?..?~?.?~?..?..?~?.?~?..??.?~?..?~?.?..?~?.?~?..?..?~?.?~?..?..?~?.?~?..??.?~?..?~?.?..?~?.?~?..?..?~?.?~?..?..?~?.?~?..?  

  

  

  

读书以养性。我们每天推荐一段精选美文给朋友们,希望能给您工作之余带来一缕宁静~

球分享

球点赞

球在看

预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇 转载请注明:http://www.0431gb208.com/sjsbszl/394.html